時間:2022-09-18 18:36:04
序論:速發表網結合其深厚的文秘經驗,特別為您篩選了11篇鋼結構施工合同范文。如果您需要更多原創資料,歡迎隨時與我們的客服老師聯系,希望您能從中汲取靈感和知識!
工程名稱:__________________________
工程編號:__________________________
發包方:__________________________
承包方:__________________________
簽訂時間:__________________________
簽訂地點:__________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱:__________________________
二、工程地點:__________________________
三、工程項目批準單位:<____________________批準文號____________________(指此工程立項有權批準機關的文號)項目主管單位:
四、承包范圍和內容:(詳見工程項目一覽表);工程建筑面積__________(平方米);其它:__________
五、工程造價:___________(萬元),其中土建:__________(萬元),安裝:__________(萬元)。
第二條 施工準備
一、發包方:
1. 月______日前做好建筑紅線以外的“三通”,負責紅線外進場道路的維修。
2. 月______日前,負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板),應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整,拆遷障礙物的資料。
3.本合同簽訂后______天內提交建筑許可證。
4.合同簽訂后______天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖_份,施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)______份。
5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,并做好三方簽署的交底會審紀要,在_天內分送有關單位,_天內提供會審紀要和修改施工圖______份。
二、承包方:
1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;
3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃,材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃),用水、用電計劃,送發包方。
第三條 工程期限
一、根據國家工期定額和使用需要,商定工程工期為______天(日歷天),自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期,見附表一)。
二、開工前______天,承包方向發包方發出開工通知書。
三、如遇下列情況,經發包方現場代表簽證后,工期相應順延:
1.按施工準備規定,不能提供施工場地、水、電源道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工;
2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更,提供的工程地質資料不準,致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;
5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條 工程質量
一、本工程質量經雙方研究要求達到:
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工,并接受發包方派駐代表的監督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定:
1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證,或進行檢驗合格后方可用于工程;
2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和發包方派駐代表簽證后,方可用于工程;
3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后,方可進行下一道工序;
4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定,并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時,應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;
5.承包方在施工中發生質量事故,應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計建設單位簽證后實施;
6.工程竣工后,承包方按規定對工程實行保修,保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條 建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理
一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;
三、發包方供應、承包方采購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,應按有關規定處理,其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法:____________________
第六條 工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,應根據中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執行。
一、本合同簽訂后__日內,發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的%備料款,計人民幣__________萬元;臨時設施費,按土建工程合同總造價的______%計人民幣 萬元,安裝工程按人工費的______%計人民幣__________萬元;材料設備差價__________萬元,分______次支付,每次支付時間、金額
二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在______日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%時,按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之______的違約金。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應由發包方承擔。
六、本合同造價結算方式:________________________________________
七、承包方在單項工程竣工驗收后______天內,將竣工結算文件送交發包方和經辦銀行審查,發包方在接到結算文件______天內審查完畢,如到期未提出書面異議,承包方可請求經辦銀行審定后撥款。
第七條 施工與設計變更
一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要,作為施工的補充依據,承、發包雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發包方,由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責,并調整合同造價。
三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施,其節約的價值按國家規定分配。
四、發包方如需設計變更,必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,承包方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明,技術資料設計圖紙齊全時,承包方才予實施。
第八條 工程驗收
一、竣工工程驗收,以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。
二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后,發包方須及時辦理驗收簽證手續。
三、工程竣工驗收后,方包方方可使用。
在規定的保修期內,凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建筑工程保修辦法(試行)》執行。
第九條 違約責任
承包方的責任:
一、工程質量不符合合同規定的,負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、工程不能按合同規定的工期交付使用的,按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。
發包方的責任:
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由發包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達______日后不進行驗收的,按規定償付逾期違約金。
五、不按合同規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十條 糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第( )項方式解決:
一、向經濟合同仲裁機關申請仲裁;
二、向人民法院起訴。
第十一條 附 則
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙雙方各執正本一份,其余副本由發包方報送經辦銀行,當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的合同,送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,需辦理鑒(公)證的,自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,承、發包雙方如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
發包方(蓋章):___________ 承包方(蓋章):___________
法定代表人(簽章):___________ 法定代表人(簽章):___________
委托人(簽章):___________ 委托人(簽章):___________
單位地址:__________________________ 單位地址:__________________________
開戶銀行:__________________________ 開戶銀行:__________________________
帳 號:__________________________ 帳 號:__________________________
電 話:__________________________ 電 話:__________________________
郵政編碼:__________________________ 郵政編碼:__________________________
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
經辦建設銀行 建筑管理部門 鑒(公)證機關
(蓋章) (蓋章) (蓋章)
承包方:__________________________
工程名稱:__________________________
工程編號:__________________________
簽訂時間:__________________________
簽訂地點:__________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱:__________________________
二、工程地點:__________________________
三、工程項目批準單位:<____________________批準文號____________________(指此工程立項有權批準機關的文號)項目主管單位:
四、承包范圍和內容:(詳見工程項目一覽表);工程建筑面積__________(平方米);其它:__________
五、工程造價:___________(萬元),其中土建:__________(萬元),安裝:__________(萬元)。
第二條 施工準備
一、發包方:
1. 月______日前做好建筑紅線以外的“三通”,負責紅線外進場道路的維修。
2. 月______日前,負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板),應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整,拆遷障礙物的資料。
3.本合同簽訂后______天內提交建筑許可證。
4.合同簽訂后______天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖_份,施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)______份。
5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,并做好三方簽署的交底會審紀要,在_天內分送有關單位,_天內提供會審紀要和修改施工圖______份。
二、承包方:
1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;
3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃,材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃),用水、用電計劃,送發包方。
第三條 工程期限
一、根據國家工期定額和使用需要,商定工程工期為______天(日歷天),自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期,見附表一)。
二、開工前______天,承包方向發包方發出開工通知書。
三、如遇下列情況,經發包方現場代表簽證后,工期相應順延:
1.按施工準備規定,不能提供施工場地、水、電源道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工;
2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更,提供的工程地質資料不準,致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;
5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條 工程質量
一、本工程質量經雙方研究要求達到:
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工,并接受發包方派駐代表的監督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定:
1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證,或進行檢驗合格后方可用于工程;
2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和發包方派駐代表簽證后,方可用于工程;
3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后,方可進行下一道工序;
4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定,并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時,應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;
5.承包方在施工中發生質量事故,應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計建設單位簽證后實施;
6.工程竣工后,承包方按規定對工程實行保修,保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條 建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理
一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;
三、發包方供應、承包方采購的材料、設備,必須附有產品合格證才能用于工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用于工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,應按有關規定處理,其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法:____________________
第六條 工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,應根據中國人民建設銀行制定的“基本建設工程價款結算辦法”執行。
一、本合同簽訂后__日內,發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的%備料款,計人民幣__________萬元;臨時設施費,按土建工程合同總造價的______%計人民幣 萬元,安裝工程按人工費的______%計人民幣__________萬元;材料設備差價__________萬元,分______次支付,每次支付時間、金額
二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在______日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到合同總價的______%時,按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收后,待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之______的違約金。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成承包方的停、窩工損失的,應由發包方承擔。
六、本合同造價結算方式:________________________________________
七、承包方在單項工程竣工驗收后______天內,將竣工結算文件送交發包方和經辦銀行審查,發包方在接到結算文件______天內審查完畢,如到期未提出書面異議,承包方可請求經辦銀行審定后撥款。
第七條 施工與設計變更
一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要,作為施工的補充依據,承、發包雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,承包方及時以書面形式通知發包方,由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件,承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責,并調整合同造價。
三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施,其節約的價值按國家規定分配。
四、發包方如需設計變更,必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙,承包方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明,技術資料設計圖紙齊全時,承包方才予實施。
第八條 工程驗收
一、竣工工程驗收,以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。
二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后,發包方須及時辦理驗收簽證手續。
三、工程竣工驗收后,方包方方可使用。
在規定的保修期內,凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建筑工程保修辦法(試行)》執行。
第九條 違約責任
承包方的責任:
一、工程質量不符合合同規定的,負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、工程不能按合同規定的工期交付使用的,按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。
發包方的責任:
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。同時,賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收,發包方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由發包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達______日后不進行驗收的,按規定償付逾期違約金。
五、不按合同規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十條 糾紛解決辦法
任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第()項方式解決:
一、向經濟合同仲裁機關申請仲裁;
二、向人民法院起訴。
第十一條 附 則
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙雙方各執正本一份,其余副本由發包方報送經辦銀行,當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的合同,送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,需辦理鑒(公)證的,自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,承、發包雙方如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
發包方(蓋章):___________ 承包方(蓋章):___________
法定代表人(簽章):___________ 法定代表人(簽章):___________
委托人(簽章):___________ 委托人(簽章):___________
單位地址:__________________________ 單位地址:__________________________
開戶銀行:__________________________ 開戶銀行:__________________________
帳號:__________________________ 帳號:__________________________
電話:__________________________ 電話:__________________________
郵政編碼:__________________________ 郵政編碼:__________________________
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
經辦建設銀行 建筑管理部門 鑒(公)證機關
(蓋章) (蓋章) (蓋章)
經甲乙雙方友好協商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當地有關法律、法規,本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設施工事項達成共識,具體內容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容及承包范圍:
4、建筑規模:
5、工程造價:
6、質量等級:合格。
7、設計變更按甲方書面通知并經甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條 施工準備
1、工程所需鋼結構構件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備,包括吊機生產車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條 雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現場條件,協調現場情況,為乙方正常施工創造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質量,施工技術及安全生產。
(3)安排指定現場的施工人員的生活區位置。
(4)統一審核工程預決算和竣工結算。
2、乙方的責任
(1)確保本協議規定的質量、安全、工期按期完成。
(2)進場前七天內,向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后七天內,編制出工程施工組織設計及進度計劃,報甲方批準后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統計、技術、質量、安全等有關資料,并接受甲方職能部門的檢查指導。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準,由此造成的全部相關費用由乙方承擔;在規定時間內,乙方未能及時返工整改,甲方有權指出乙方出場、停止安裝,并承擔一切經濟損失。
第四條 工程工期
1、開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日,
本工程有效工期 天,法定節假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協議簽署后乙方應在 年 月 日內進駐現場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監理工程師可向乙方發出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內作業時間標準)。
第五條 工程質量
1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查,監督和處理。
4、在規定的保修期內,由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴格按照國家現行有關建筑法律法規、施工規范、標準及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經評定為不合格工程,甲方有權向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、施工過程中質量不符合要求時,甲方或監理有權要求乙方停工整頓或返工處理,情節嚴重的給予每次1000~20xx0元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、乙方在施工中,為確保工期、質量、安全,必須使用符合安全標準的施工機械,對危及生產安全的機械一律不得進入現場施工。
8、在施工中及施工現場出現的一切安全事故由乙方負責。
第六條:文明、安全生產
1、施工現場必須滿足省市有關安全文明施工規定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執行。
3、施工期間必須注意安全生產,嚴格遵守安全生產的有關規定,遵守勞動用工條例,工地發生的任何責任事故,由乙方承擔全部責任。
第七條:工程款的支付與結算
1、雙方同意按照
進行結算。
2、施工用水電
?甲方負責施工現場的三通一平全部到位。
?施工產生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔,產生費用乙方按實收?。?/p>
第八條 合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金 萬元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內,因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協議繼續有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至 退還履約保證金 %,具備竣工驗收條件退還履約保證金 %。
第九條 付款方式
1、乙方墊資施工至 后,經甲方核實確認工程量價款后15日內向乙方支付已完工程量的 %工程款 。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的 %。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質的專職工程核算人員積極配合審計結算。結算時間為2個月。工程結算審計2個月內完成??⒐べY料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的 %;備案完成后付到工程決算款 %。
4、余留工程款的 %為保修款,按雙方保修協議支付,直至結清全部工程價款。
第八條 材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條 付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權停止施工,由此造成的工期延長,工期相應順延。
2、 工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協商解決辦法,如協商不成,乙方有權申請人民法院進行依法解決。
第十條 質量保修
質保期內如出現質量問題,乙方接到甲方通知48小時內不進行維修,甲方有權安排他人維修,所產生的費用從質量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條 違約責任
1、協議后效后,某一方不履行協議或單方終止協議、或單方原因造成對方終止協議的,應承擔工程總造價 %的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納 元/每天的違約金,每提前一天甲方向乙方獎金 元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納 元/每天的違約金,每提前一天甲方向乙方獎金 元。
第十二條 其他
1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。
2、乙方負責按時清理施工產生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協議中的所有條款均為合同的內容,均納入合同管理中。本協議條款與大合同有沖突的地方,以本協議條款為準。
4、本協議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協商處理,協商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方: 乙方:
中圖分類號: TU391 文獻標識碼: A 文章編號:
一、壓型鋼板分類
目前,我國鋼結構圍護系統所用材料大致有彩色壓型鋼板、彩色鋼板夾芯板、多彩油氈瓦、復合壓型鋼板等多種類型,存在漏水現象的主要集中在壓型板接口搭接、天溝兩側、出屋面管道、上人孔、風機口、采光天窗等四周與屋面連接部位、采光窗四周與墻體連接部位等位置。
二、壓型鋼板板型的選擇
目前市場上壓型鋼板的板型很多,各鋼結構廠家一般都有自己研發專用的板型,選擇壓型鋼板的板型可以從以下幾個方面考慮:
1、根據建筑立面要求選擇板型。
在實際工程的建筑圖中一般只給出金屬屋面和墻面的范圍以及墻面板的鋪設方式 (橫鋪還是豎鋪 ),很少指定板型。因此要根據建筑的立面要求選擇合適的板型。
2、根據保溫棉厚度選擇板型。
不同的建筑因為所在的地點不同、用途不同,保溫要求也不同。確定了保溫棉的厚度后就要根據保溫棉的厚度選擇板型。當墻面保溫棉的厚度為100 mm及以上時,要選擇肋高相對高的墻面板,例如博思格來實TD760/975/995或 YX一25―860和 YX一15―840相比就要選擇前者,而且最好反軋。當墻面保溫棉厚度大于50 mm時,不宜選擇肋高矮的小波紋板,否則墻面容易出現不平整的情況,影響建筑美觀。
當屋面保溫棉厚度大于100mm時,可以選擇博思格來實KL700/406及FL400或 YX-75-760,當保溫棉厚度超過150 mm時,盡量選擇雙層屋面板。如果選擇YX-75-760作為屋面板即使無保溫要求,也要加上 50 mm厚的保溫棉,因為無保溫棉會造成屋面板與檁條撞擊產生聲響,增設保溫棉后,保溫棉會產生抗力支撐屋面板,YX-75-760連接件不會產生疲勞破壞。
3、根據建筑寬度、屋面坡度選擇屋面板。
當建筑單坡長度很大時,屋面板由于熱脹冷縮會產生很大的應力,當單坡長度超過50m時,不宜選擇采用明釘式與屋面檁條連接且板肋高度小于29mm作為屋面板。當屋面單坡長度超過75m時,應該選用博思格來實KL700/406及FL400或 YX-75-760板,采用博思格來實KL700/406暗扣板;FL400直立縫鎖邊板,可以避免溫差應力破壞。當屋面坡度小于2%時,建議采用博思格來實SL75 360度直立縫鎖邊板,并采用滑移支座與檁條連接解決屋面板伸縮問題,或者采用國內YX-75-760高波板,避免屋面板排水不暢漫過波峰導致屋面漏水。屋面板的選擇應根據項目地點的降雨強度;屋面單坡長度;屋面的坡度等因素,通過板肋排水能力計算最終選定;
三、鋼結構圍護系統漏水原因
1、設計因素
①坡度設計過緩。鋼結構金屬屋面坡度宜取八分之一到二十分之一,雨水較多地宜取較大值。實際設計工程中,設計單位未根據當地最大降雨量及年平均降雨量計算屋面匯水量,造成屋面坡度設計小、雨水不能及時排到天溝,使得屋面積水,漫過屋面板的波峰從板側向扣合部位滲漏至室內產生屋面漏水現象。
②屋面雨水系統未按規范設置溢流措施,暴雨強度超過雨水系統排放能力時就會超過搭接縫,甚至漫上屋面,造成事故。
③天溝截面積過小和落水管數量不足,天溝縱向坡度小于百分之零點五,雨水沿天溝流動距離遠,時間長,造成壅水;墻面外板上部未增設L型收邊件,造成天溝內側漏水隱患。
④屋面板設計未采用防水性能好的板型,目前輕鋼房屋所采用的壓型扳,大多數為波高較低的板型(成材率較高過于經濟型的板),并采用屋面縱向搭接且搭接長度過小(小于等于200mm,搭接處防水膠處理不當),當房屋積水時,容易在屋面板縱向搭接部位產生漏水。
2、施工因素
①屋面螺釘和緊固件出漏水。這種現象較為多見,因為在施工過程當中,攻絲力量過重或過輕,自攻釘打偏或打斜等都可能導致自攻釘的防水墊圈變形、脫落形成凹面,進而造成屋面點滴漏水并通過保溫棉聚積以形成點漏水。另外,自攻釘位置不正,未固定在彩鋼板下的檁條上而直接形成孔洞也是漏水的原因之一。
②彩鋼板搭接處漏水。兩張板搭接不緊或長度不夠,以及自攻絲沒有打滿形成空隙,造成橫向搭接處漏水。彩鋼板波峰過低或咬合不足三百六十度,雨水量大沒過波峰時,容易造成大面積漏水,且使人不易發覺漏水點。若坡度小于百分之五,板從脊到檐應連續,中間不應有搭接。
③屋脊處波峰太高,屋脊蓋板無法保證防水;縱向搭接不放硅膠/丁基膠帶,形成縫隙而漏水;屋脊蓋板縱向搭接用鉚釘連接,熱脹冷縮強度不夠而拉斷鉚釘,形成漏水;屋脊蓋板與屋面板之間不敷設堵頭,或堵頭放置不規范而脫落形成漏水。
④采光板部位防水是維護系統防水的重要部位,采光板安裝中的硅膠/丁基膠帶鋪設、防水螺釘是屋面漏水的主要隱患;采光板板型與屋面板板型不吻合,采光板兩側波峰高于屋面板,安裝后,密封過嚴形成采光板內外氣壓差,毛細水從采光板兩側縫隙進入屋面內部漏水。
四、鋼結構圍護系統防水設計和施工要求
(一)防水設計技術要求
1、天溝
外天溝宜采用鋼彩板天溝,而內天溝則采用不小1.2mm厚的不銹鋼天溝,落水管與天溝漏斗連接口搭接長度應滿足設計要求并封死;保證天溝對接焊縫質量;天溝搭接時應按規范搭接,搭接處鉚釘數量不易過少、安裝密封條、保證密封膠質量并打膠到位。
2、屋脊
泡沫堵頭不允許漏放,屋面板應上彎;屋脊瓦可以有效遮蓋上部及側面來雨,所以尺寸不宜太?。唤饘俣骂^使用應合理,固定后下部必須滿膠;板頭上彎角度必須按規范施工,如果角度不夠,在風大時會雨水帶入屋脊內部,造成漏水;屋脊瓦與反肋交叉處,開口后,打膠必須飽滿。
4、出屋面風機口
風機支架泛水板設計要合理,在風機口的上水部位預留水平均寬度不宜偏小,以免造成流水不夠通暢;密封用的硅膠應選擇性價比高的品牌;迎水部位的金屬堵頭與板肋配合間隙不易過大,否則僅靠一層密封條封不住水;板與板搭接的部位必須按規定打膠。
(二)防水施工技術要求
1.材料特性引發的漏水隱患
(1)金屬板自身導熱系數不宜過大,以防當外界溫度發生較大變化時,由于環境溫差變化大,因溫度變化造成彩鋼板收縮變形而在接口處產生較大位移,造成在金屬板接口部位極容易產生漏水隱患。
(2)鋼結構體系中,由于結構本身在溫度變化、受風載、雪載等外力作用下,容易發生彈性變形,在連接部位產生位移而產生漏水隱患,所以在施工過程中必須嚴格按照規范進行施工。
(3)密封膠、采光帶等材料的性能必須穩定,否則會產生漏水隱患。
2.板型缺陷而引發的漏水隱患
輕鋼房屋不宜采用屋面板為波峰低的板型,因其側向搭接波峰低,當屋面積水時,容易漫過板型側向搭接部位,造成漏水。
Abstract: This paper mainly through the specific project overview, steel concrete composite structure of steel box girder of steel box girder of temporary support frame and lifting scheme of steel box beam, the site welding and painting, steel box girder, steel girder detection installation construction monitoring measures, construction technology of further discussion and study of steel and concrete composite structure the.
Key words: steel concrete composite structure of steel box girder; welding; hoisting coating; detection; control measures
中圖分類號:TU394
文獻標識碼:A 文章編號:
1、概述
東莞市環莞快速路跨水濂湖大道大橋全長480.04m,全橋共有15跨,分為5聯進行施工,其中第3聯為2*40m預應力鋼一砼組合箱梁,其余4聯均為30m跨徑預應力鋼筋混凝土現澆箱梁。預應力鋼一砼組合結構的應用,能夠改變結構的受力情況,解決大跨徑橋梁的施工問題,施工方便快捷,只需在鋼箱粱的安裝時搭設臨時支架,減少現澆箱梁施工支架對道路的占用,緩解施工中的交通壓力。
2、鋼箱梁臨時支撐排架與吊裝方案
根據施工現場實際情況、起吊重量、最大橫移距,維持交通車輛通行。本工程支撐排架采用Ф609大型鋼管柱支撐排架,Ф22為鋼管柱橫向撐桿,鋼管柱頂配落梁裝置和臨時支座。本箱梁吊裝采用平板運輸車運梁,80t大型汽車吊裝的方案進行。
2.1 鋼箱梁安裝前的測量
用全站儀測量出橋墩頂部及支頂架頂部鋼箱梁就位控制點的坐標,并做好標記。
用水淮測量出各控制點的標高,并用墊塊將控制點處的標高調整到設計標高。根據各控制點的坐標放出鋼箱梁的就位控制線,對于鋼箱梁吊裝的起始端還應放出鋼箱梁就位端部控制線。注意事項:
由于鋼箱梁吊裝區域處于交通繁忙路段,吊裝前需派專人與交警共同做好交通疏導,保證構件吊裝及車輛和行人的安全。吊裝前對汽車起重機及鋼箱梁運輸車的停位位置進行精確計算和測量,確保吊裝時汽車起重回轉半徑和起重量在額定范圍內。汽車起重機松鉤前必須認真檢查鋼箱梁就位的準確度和鋼箱梁穩定性。根據鋼箱梁外形尺寸大、單件質量大的特點,選擇4個吊點進行吊裝作業。由于鋼箱梁內部結構復雜,同一段鋼箱梁線性密度不均勻,必須根據設計圖和分段分塊尺寸進行計算,精確定出構件的重心,然后確定吊點的位置。為了盡量減少構件吊裝時的變形,且便于吊裝就位,吊點的縱向距離一般為構件長度的2/3左右,橫向距離為寬度3/5左右,且吊點設在橫隔板與腹板交匯處(否則需對吊點進行加固)。由于各節鋼箱梁寬度較小,吊裝過程中容易產生較大變形,也可采用鋼桁架輔助吊裝方式進行。
2.2 安裝步驟
①平板運輸車將鋼箱梁運至梁側外邊并與主橋縱向一致處停放。②一臺80t大型汽車吊??吭谄桨逋鈧?,吊機將鋼箱梁吊起,平板運輸車退出。③梁支座墊板與橋臺頂支座對位后,吊機將梁落在臨時支架上。④微調鋼箱梁精確對位。
2.3 吊裝注意事項
①鋼箱梁吊裝就位過程中,應信號明確,統一指揮。吊裝時,要求防止鋼梁發生較偏載后傾覆。②鋼箱梁吊裝過程中,嚴禁吊重物降落爬桿。③主橋鋼箱梁工地安裝時,在分段口縱肋上,先采用沖釘和M22螺栓定位和緊固,并支承在臨時支架上,待主橋鋼箱梁安裝后,鋼箱梁高程、平面位置尺寸、預拱段經全面檢查和調整合格后,再在分段接口處進行高栓安裝。
2.4安裝方法
①做好安裝起吊的一切準備工作,包括吊具、卡具、扁擔、墊板、螺栓、沖釘、扭距扳手等,標明主梁重心及吊點。②測量放線。根據工廠試拼的結果,在兩個橋臺及臨時支墩上,分別測量標明支座位置、理論中心位置、輪廓線位置。③設置定位板。根據放線位置,在X、Y方向分別設置定位板,以便于構件直接就位。豎向位置根據設計拱度和高度通過操作墊鋼板設置。④微調精確就位。第一段主梁就位后,由于后續架梁均以此梁為基準進行架設,應認真地檢查其位置是否正確,嚴格控制其偏差。第二段主梁與第一段連接時,先在連接處用撬棍通過節點板定位,再下落就位另一端。支墩上鋪設四氟板,以便橫移微調。⑤配備足夠數量的沖釘,以利于就位和安裝。⑥拼裝過程中,應注意檢查總體尺寸,避免誤差積累。
3、安裝橫梁及聯結系
主梁縱向栓接后,整體調整梁體平豎曲線型,安裝、焊接橫梁,最后安裝平面聯結系與主梁并栓成一體,至此,全部鋼箱梁安裝完畢。
3.1鋼箱梁工地焊接
①橫梁與主梁間工地焊接:工地焊接環境條件為溫度≥5°C,濕度≤80%。焊劑、焊條按工藝規定加溫和保溫使用。焊接嚴格按批準的工藝進行。
②主梁上蓋板與中間及端橫梁上蓋板的對接焊:主梁上蓋板與中間及端橫梁上蓋板的對接開單面V型坡口,焊接采用陶質襯墊,單面焊雙面成形技術。
③主梁橫隔板與中間及端橫梁腹板的對接焊:主梁橫隔板與中間及端橫梁腹板的接焊為立焊,開單面V型坡口。
④焊接順序:先焊鋼主梁橫隔板與橫梁腹板的對接焊,以橫梁向中心線為中心兩兩對稱施焊,焊接方向由下住上,再焊鋼主梁上、下蓋板的對接焊,以橫梁縱向中心線為中心兩兩對稱施焊,焊接方向都朝向中心線。
4鋼箱梁檢測
檢測的工具:50m盤尺一把,30m盤尺一把,5m卷尺四把,水準儀一臺,經緯儀一臺,拉力器一個,油漆測厚儀,線錘兩個
檢測內容:跨度,總寬,拱度值,曲率半徑,平面度,扭曲,垂直度,梁高。
5、鋼箱梁工地涂裝
①鋼梁運輸到橋址處后進行交接驗收前,應抽檢油漆膜厚度、鋁層厚度,并作好記錄:為鋼梁涂刷最后一道工地涂層厚度提供參考依據。
②鋼梁拼接范圍內的噴鋁層出現被污染、嚴重劃傷、返銹等現象,應用丙酮進行清洗或補噴鋁。
③油漆涂裝層的面漆或中間漆若在途運或裝卸過程中被刮傷,應將刮傷處用粗砂紙打毛糙后補涂中間漆或面漆;若刮傷處傷及底漆則應按涂裝工藝重新進行除銹油漆,以確保涂層質量。
④鋼箱梁架設完畢橋面板鋪設之前,應對現場焊縫區域進行除銹涂裝,采用手工除銹達St2.5級,油漆的補涂法嚴格按油漆工藝進行。
全部補涂工作完成后,可進行最后一道工地涂裝,橋面工程全部完工后,應對全橋涂裝層進行補涂及清洗干凈。
6、鋼箱梁安裝施工監控措施
跨水濂湖大道大橋下跨交通繁忙的水濂湖大道,采用了多項新技術、新結構、新工藝,因此,施工監控工作顯得非常重要。施工過程中,從以下幾個方面進行監控:①鋼梁到達工地后,架設前,必須對噴鋁面的工地摩擦系數進行復測,當噴涂試件摩擦系數f≥0.45時才準予架設。②為控制中間臨時墩在使用狀態不致因下沉而影響鋼箱梁設置預拱度值,鋼梁架設前應對中間臨時墩進行預壓,預壓重量為30t/點,并測出臨時墩基礎的回彈量,以此作為臨時墩頂面標高設置的依據。③鋼梁架設應注意標高及平面尺寸的控制。鋼梁架設過程中第一段主梁架設就位后,后續梁均以此梁為基準進行架設,定位應嚴格控制其偏差。第二段主梁安裝時在連接處用撬棍通過節點板定位,再下落就位另一端。④本橋采用張拉鋼箱梁頂板臨時預應力短鋼束的方法,使鋼梁獲得一部分免費預應力,其張拉應嚴格按“0初應力=0.1σK(劃線標記)σK(回油錨固)”的步驟進行對稱張拉。對于鋼箱梁底板的預應力鋼束,其張拉程序為“0初應力=0.1σK(劃線標記)分級加載1.05σK(持荷5分鐘)量伸長量(回油錨固)”。張拉前,對千斤頂、油表、油泵等張拉設備進行配套校正,確定張拉力與壓力表讀數曲線。張拉過程以應力應變雙控,以應力為主,伸長值校核。當實際伸長量與設計伸長量的差值大于6%時,應查明原因,重新張拉。⑤預拱度值設置是否達到設計要求,關系到本橋的使用壽命,因此,拱度值也是施工監控的重點之一。鋼梁架設施工時,通過對臨時墩預壓或在臨時支點處起頂、預應力張拉等措施來控制預拱度使之達到設計要求。⑥涂層質量的好壞,不僅影響鋼梁的外觀質量,更重要的是影響鋼橋的防腐性能,因此,對涂裝層的監控不僅是要控制油漆涂層是否起桔皮、流掛等外觀質量,更重要的是要控制其附著力是否符合設計要求、涂層刮傷處是否已按油漆修補工藝嚴格執行等內在質量,以確保涂層的防腐能力達到設計壽命要求。
參考文獻
1. 王國凡 主編《鋼結構加工工程檢驗與驗收》化學工業版社2005-06-01
中圖分類號: TU391 文獻標識碼: A
Abstract: With the rapid development of China's city subway construction, more and more deep excavation along the MTR, the pit on the deformation of high control requirements, and in the deep excavation pit deformation process often has been close to or reached the design value, the subsequent change of support, support removing process and make the foundation continue to produce deformation, high subway foundation pit safety risk. Combining with the engineering example, the steel-concrete composite structure in subway deep foundation pit support changing clinical application principle and construction technology in construction.
Keywords: Steel - concrete composite structure; Deep foundation pit; Change of support; Deformation
1.前言
隨著我國城市地鐵工程建設的快速發展,地鐵沿線的深基坑工程越來越多,此類基坑對變形控制要求高,而在深基坑土方開挖過程中基坑變形往往已經接近或者達到設計控制值,后續換撐、拆撐過程均又會使基坑繼續產生變形,地鐵運營和基坑安全風險較高,這是所有此類工程面臨的共同難題。鋼-混凝土組合換撐結構采用鋼管與砼牛腿結合體依靠外墻及底板結構進行換撐,能有效的控制基坑換撐施工中的基坑變形,保證地鐵運營和基坑的安全。
本文結合工程實例淺談鋼-砼組合結構在臨地鐵深基坑換撐施工中的應用原理及施工工藝。
2.項目概況
某工程位于深圳市中心區,項目西、北、東側為在建工程,南側緊鄰地鐵一號線,建筑高度170m,臨近地鐵基坑深達16.9m,基坑坑壁距離地鐵隧道外邊線5.3m,基坑采用鋼筋砼地下連續墻圍護+四道鋼筋砼內支撐。第一道內支撐對撐尺寸為1200×1000mm,第二~四道支撐對撐尺寸為700×800mm,連系梁尺寸對應為500×600、700×800mm。
3. 鋼-砼組合結構換撐方法的特點
(1)控制基坑變形效果好
常規換撐方法是利用下方水平結構及傳力帶做支撐支護結構或者后拆法。對于前一種方法,下方換撐結構支點遠離上方支撐梁,使得豎向支護結構跨度較大,不利于基坑和地鐵變形的有效控制;對于后一種方法,其換撐支點更靠近支撐梁,控制基坑變形效果好,但在臨近地鐵深基坑中內支撐梁往往十分密集,內支撐梁與墻、柱沖突較多,無法先施工至上方樓層結構后拆除下方支撐。
鋼-砼組合結構綜合了上述兩者的優點,利用外墻結構加鋼管斜撐,增加了換撐結構支點,同時減小了豎向支護結構跨度,基坑及相鄰地鐵結構變形控制效果良好。
(2)構造簡單,易于施工
此新型鋼-混組合換撐結構利用了地下室外墻混凝土結構作為傳力構件,鋼管焊接、回填素混凝土工序簡單易行,相較于混凝土換撐,其安裝速度快,提高了施工效率。
(3)適用范圍廣
其構造結構在所有地下室結構施工過程中均可實施,適用于有豎向支護結構及基坑變形控制要求高的地下工程。
(4)成本低廉、節能環保
在上方樓層結構及永久傳力帶施工完成后,鋼管斜撐可拆除回收或周轉利用,不僅達到了降低工程成本、節約資源的目的,還避免了采用混凝土結構換撐導致后期拆除產生建筑垃圾,有利于保護環境。
4.鋼-砼組合結構工藝原理
在靠地鐵方向地下室底板面設置混凝土牛腿(位于工程樁上,并設鋼板埋件),先施工地下室外墻(設鋼板埋件)至支撐梁底,然后在靠地鐵方向一側外墻與支護結構之間澆筑素混凝土,再在外墻埋件與底板面牛腿鋼埋件之間焊接鋼管支撐,最終形成鋼-混凝土組合換撐結構。
5.施工工藝流程及操作要點
5.1 施工工藝流程
圖5.1施工工藝流程
5.2 施工操作要點
5.2.1 底板、牛腿、外墻鋼筋綁扎、模板安裝
施工過程中需確保牛腿鋼筋錨固長度、安裝位置準確。埋件開孔及焊接均由工廠制作完成。
圖5.2.1底板、牛腿鋼筋綁扎及鋼板埋件安裝
5.2.2 底板、牛腿及靠地鐵方向一側外墻混凝土澆筑
為減少施工縫,外墻與底板、牛腿混凝土連續澆筑,由于外墻混凝土澆筑完成面較高,采取先澆筑500mm高,待初凝時再澆筑至梁底標高。
圖5.2.2底板、牛腿混凝土澆筑
5.2.3 澆筑外墻外側素混凝土傳力帶
待上述外墻模板拆除后,在外墻與豎向支護結構之間澆筑C20素混凝土,該處混凝土仍需振搗,以提高混凝土密實度。
5.2.4安裝鋼管斜撐
根據鋼管斜撐與埋件實際夾角對鋼管斜撐進行放樣和切割, 吊運鋼管斜撐對準就位(鋼管斜撐間距為3.5m-6m),然后采用直流焊機將鋼管斜撐與鋼板埋件焊接一體,焊縫厚度控制在6mm以內。
圖5.2.4 鋼管斜撐安裝
6. 質量控制
6.1質量管理措施
建立健全的質量管理體系,質量管理責任落實到人,對工程質量進行全方位、全過程管理和監控,確保各工序施工質量。
6.2混凝土質量控制
混凝土結構施工應符合設計圖紙以及《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002(2011年版)相關要求。
6.3鋼管斜撐焊接質量控制
放樣時先確定鋼管與埋件夾角并劃線后再切割,切口面應平整,以保證焊縫均勻性。
焊接連接應符合《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001的相關要求。焊接前認真清理埋件表面混凝土漿,焊縫需飽滿,不得有咬邊、氣孔、裂紋、焊瘤等缺陷和焊縫表面存在幾何尺寸不定現象。
7. 結論
鋼-混凝土組合換撐結構具有控制基坑變形效果好、構造簡單,易于施工、適用范圍廣、成本低廉、節能環保等優點,有效的控制了基坑及相鄰地鐵結構變形,保障了地鐵運營安全和基坑施工安全;隨著城市地鐵建設加速,地鐵沿線深基坑工程繁多,其基坑變形控制是面臨的共同難題,鋼-砼組合換撐結構在使用過程中靈活性較強,如地鐵變形發展加快,可增加牛腿數量以增加傳力點,也可在傳力鋼管內灌注混凝土以增加支撐強度、還可將傳力鋼管穿越地下室外墻至支護結構并施加預應力以控制甚至縮小地鐵變形,具有很廣的應用前景。
參考文獻:
(1)薛建陽.鋼與混凝土組合結構.華中科技大學出版社,2007.
(2)聶建國.鋼-混凝土組合梁結構:試驗、理論與應用.科學出版社,2005.
一.前期“莫名敗訴”基本案情
上海A實業有限公司(以下簡稱A公司)因廠房翻修需要,經介紹委托吳江B鋼結構廠(以下簡稱B廠)制作安裝廠房屋頂鋼結構,簽訂建設工程施工合同時B廠向A公司出具了江蘇省建設廳頒發的鋼結構安裝兩級資質證書,合同約定,在B廠結束工程后向A公司送達工程竣工驗收通知書和工程決算書15日內,如A公司不予答復的,應視為工程竣工驗收合格并確認工程決算金額。
但在B廠制作安裝鋼結構屋頂的過程中,A公司發現其施工質量有嚴重問題,遂停止支付工程款并要求B廠返工,但B廠依就我行我素并“按約”完工,此時正好離中國人傳統的春節還有一個月,A公司法定代表人因老家有事便提前放假回老家去了。在之后B廠在確認A公司已無人后,卻突然通過郵局EMS向A公司送達了工程竣工驗收通知書和工程決算書,A公司所在的經濟園區工作人員因與A公司法定代表人較熟便代收了下來,但因鄰近過年也沒打電話通知A公司也沒拆開看EMS,一直等春節正月十五后A公司法定代表人回滬后才將EMS交出。
就在A公司拆看EMS認為無所謂的時候,法院的開庭傳票不會就到了:原來B廠已到法院,認為其承攬的工程竣工驗收已合格,工程決算金額已經A公司確認,要求支付工程款X萬元。A公司還是不以為然,認為B廠的安裝質量不合格不應支付工程款,但法院還是采信了的B廠所主張的合同約定:在B廠結束工程后向A公司送達工程竣工驗收通知書和工程決算書15日內,如A公司不予答復的,應視為工程竣工驗收合格并確認工程決算金額,并支持了原告B廠的訴訟請求;A公司不服提出上訴,但二審以同樣的事實和法律依據維持原判。A公司感到不公正,通過介紹找到本律師,詢問追究B廠法律責任的有效辦法。
二.后期“轉敗為勝”有效訴訟
(一)。前期法院判決的分析
1.事實依據:在B廠結束工程后向A公司送達工程竣工驗收通知書和工程決算書15日內,如A公司不予答復的
2.法律依據:合同約定及《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第20條規定,在B廠結束工程后向A公司送達工程竣工驗收通知書和工程決算書15日內,如A公司不予答復的,應視為工程竣工驗收合格并確認工程決算金額。
3.存在問題:事實上B廠的工程質量肯定是不合格,但法院生效判決卻已確認“工程已竣工驗收合格”的事實!
(二)。前期調查
筆者接受委托后,從A公司提供的B廠資質證書著手,發現其有一定的瑕疵,于是轉門赴江蘇省建設廳調查確認資質證書的真實性,結論卻另人大吃一驚:B廠資質證書系偽造!后又馬上去調查B廠的工商檔案,發現其只有生產/銷售鋼結構的經營范圍!
(三)。法律和司法解釋規定的相互矛盾
1.《民法通則》第61條和《合同法》第58條規定,合同無效或被撤銷的,因該合同取得的財產應當返還,不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償;有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失。
2.《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條規定,即使確認工程施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格的,承包人要求參照合同約定支付工程價款的,應予支持;結合合同法相關規定,筆者給出了初步訴訟方案:通過依法申請法院確認雙方簽署的建設施工合同無效而達到拒付工程款的目的。
毋用質疑,從法的效力來講,《民法通則》和《合同法》要高于最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》,但按照《民法通則》和《合同法》規定,合同無效后發包方不但不用支付工程余款,連已支付的工程款也可要求承包方返還;但根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定,工程施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格的,承包人要求參照合同約定支付工程價款的,應予支持。上述規定明顯相互矛盾:如按照《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定A公司只好啞巴吃黃連-有苦說不處-支付全部工程款,而按照《民法通則》和《合同法》規定,B廠卻是分文未得。一個國家的法律,同樣的事實規定不同導致的結果卻是截然相反?那到底應該如何處理呢?
(四)??尚行栽V訟方案的確認實施和法院判決
盡管從法的效力來講,《民法通則》和《合同法》要高于《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》,但由于中國法制建設的國情決定了人民法院在審理此類案件時判決所依據的主要法律依據明顯側重最高院的司法解釋的事實,筆者根據國情和結合司法實踐,合理避開了上述法律規定的相互矛盾,從委托人的最終目的(不付工程款給對方)出發,確認了以下訴訟方案:
1.依法申請法院對B廠承建的屋頂鋼結構質量進行質量鑒定以確認其不合格;
2.依法判令被告B廠承擔經司法評估對B廠承建的屋頂鋼結構質量不合格后返修費用;
法院根據A公司的申請委托相關機構對B廠承建的屋頂鋼結構質量進行了質量司法鑒定,確認其質量不合格,結果被告B廠需承擔的對B廠承建的屋頂鋼結構質量不合格后返修費用遠遠超過合同規定的總結算工程款,A公司可謂揚眉吐氣,達到了教訓B廠的目的,真是爭氣又爭財!
三.給雙方的合理建議
實踐中,根據筆者辦案經歷,除了如本案例中承包單位的上述惡意行為外,也有些發包單位為了減少建設費用,故意將工程發包給無施工資質借用他人資質或超越資質的單位承攬,更有甚者,利用對方無施工資質借用他人資質或超越資質的單位承攬工程合同無效的事實來惡意拖欠工程款,造成建筑市場的更加混亂無序和訴諍不斷,嚴重影響了正常的經濟秩序。為此筆者有以下合理建議:
一.如無施工資質借用他人資質或超越資質承攬工程后,為保護自己的合法權益:
1.應保證施工質量,如實在不能保證但碰到發包方一定要求無資質施工的,可與發包方簽訂買賣合同(如只有生產和銷售許可而無施工資質的)和施工合同,這樣肯定能保證材料款的支付,避免因質量糾紛血本無歸!
2.應在合同中約定竣工驗收的“視為合格”條款或在工程完工后應及時要求發包方簽字蓋章確認合格。
3.返修后應立即請發包方予以合格確認以保證自己的工程款請求權。
二.如發包方有意或無意已將工程發包給無施工資質借用他人資質或超越資質的單位承攬,為保護自己的合法權益:
1.養成要求承包方出具相關資質證書/營業執照并到發證機關核實的良好習慣。
2.發現質量問題馬上發書面通知并要求承包方確認以避免入合同約定竣工驗收的“視為合格”條款的圈套,并避免委托無施工資質單位進行修復。
3.如因施工資質承包人過錯造成工程質量不合格的,可依法要求其承擔返修費用等損失并可要求減少支付工程款。
乙方:
甲、乙雙方因甲方新建 輕鋼結構建筑物工程一事,經雙方協商一致,簽定如下合同。
一、工程承包方式
甲方將新建的廠房鋼結構工程承包給乙方施工,工程中不包含土建,包含鋼結構之類工程(房面彩鋼瓦),該工程包工包料,包工程施工中所用的機械、機具、運輸,安全責任由乙方負責。乙方不包該工程建設中,地方政府需要的一切報批報建手續、證件和消防、安評、環評的驗收資料,如甲方建筑物為重點防火單位,按要求須要在建筑物構件上做防火涂料的,做防火涂料的費用另行計價。甲方在該工程中向乙方簽定的合同期限內。按期支付乙方工程款。
二、工程用料:與質量要求,驗收標準。
(1)工程用料,按雙方確定的施工圖所標材料為準。乙方在施工中,不得單方面改變設計材料型號,所用材料,只準允許誤差在國家標準之內。
(2)工程質量要求,驗收標準。
按雙方確定的材質和制作方式,按圖集結點要求布置,乙方向甲方提供材料生產廠家提供材質證明書為準。
三、工程單價和總造價:
甲方要建筑的廠房大約為 ㎡,實際面積按甲方建筑物的滴水面積收方計算,每平方米單價為 元/㎡。增加工程另算。
四、付款方式: 。
五、工程期限:
乙方進場后,工期為 天,如遇到停電、下雨天,因甲方沒按合同支付材料款,停工誤期順期延長。
六、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
彩鋼廠房施工合同范文2甲方:
乙方:
經甲、乙雙方本著公平、自愿、誠實守信的原則,簽訂本合同。就乙方承接甲方的彩板施工達成以下協議:
1. 工程地點:
2. 工程內容:活動板房
3. _____________天(從搭建之日起)
4. 工程造價:每平方220元整 5. 工程付款方式:
(1) 材料進場預付30%。
(2)辦公室、住房完工后付清此項費用
(3)工程全部完工付清所有工程款
6.計價方式:
(1)按板房的滴水面積計價。
7.甲方職責
(1)甲方對乙方負責技術交底,對工程的工期和質量對乙方進行管理和驗收簽證結算。
(2)甲方負責提供施工用水、用電,并保證水電到施工現場。
(3)工程完工后五日之內,甲方必須驗收,如果不驗收試為合格。
8.乙方職責:
(1)工包料,服從甲方現場負責人管理指導。
(2)做好現場文明生產、文明施工,做到工完料清。
(3)保證做到對安全負責、按期完工、質量保證
9.發生以下情況可以順延工期。
(1)發生阻止的情況。
(2)一些不可抗拒的自然災害.
10.在乙方施工中人員、機械所發生的是故甲方不負責任.
11.未盡事宜雙方協商解決,無法達成共同的可以向甲方所在地法庭起訴.
12.本協議一式二份,各一份.雙方簽訂蓋章生效.
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
彩鋼廠房施工合同范文3發包單位:(甲方):
承攬單位:(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》的規定,甲乙雙方共同遵守公平和誠信的原則,就本工程具體施工事項協商一致,同意訂立本合同,愿意承擔各自責任并且共同執行本合同的各項條款。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、結構形式:輕鋼結構
3、建筑面積:約 平方米,工程竣工后重新確認面 積進行結算。
4、基礎、地面、磚砌體等土建及裝飾部分,水、電、暖消防、防火涂料等均不屬于乙方承建范圍。
二、技術要求:
1、乙方應按照甲乙雙方認可的圖紙設計要求進行生產制 作、安裝(甲方應在圖紙上簽字認可,材料由甲方自 行購買)。
2、鋼結構的制作和安裝應按照鋼結構工程施工及驗收規范(GB50205-20xx)的有關規定進行施工。
三、工程工期:
自甲方付款之日起 天(有效施工期)安裝完畢, 因下雨、停電等原因工期順延。
附件費:
四、工程造價:
采用固定合同價一次包死方式
每平方米工程價格為 元。
工程總造價為:
五、付款方式:
雙方合同簽字生效后,甲方付給乙方工程款為工程總造價的30%,主體材料運到現場甲方付給乙方工程款為工程總造價的30%,主鋼架安裝完畢彩鋼板安裝前甲方付給乙方工程款為工程總造價的20%,工程竣工驗收十日內甲方付給乙方工程款為工程總造價的15%,剩余5%的質保金,自驗收合格之日起壹年內無乙方質量問題,甲方全部付清乙方。
六、保修期限:壹年(自然災害除外)
七、雙方各自責任:
1、乙方向甲方承諾,按照合同約定事項進行施工,按期開 工和竣工。
2、甲方向乙方承諾,按照合同約定期限,按時支付工程款,如不按時支付,造成工期延誤、停工等其他原因,責任由甲方承擔。
3、甲方應保證乙方正常施工,如出現其他干擾及因此發生 的費用應由甲方承擔。
4、當乙方進入工地前,甲方應向乙方提供“三通、一平”, 即:水通、電通、路通、場地平整。
八、驗收標準:
1、按圖紙設計要求及驗收規范進行竣工驗收。
2、工程竣工后,由乙方通知甲方3日內組織驗收,如超過3日甲方不驗收,或甲方未經乙方同意就使用則視為本工 程質量合格。
九、無論任何一方違約,均按照《中華人民共和國合同法》及相關法律有關條款進行處理,由任城法院解決。
十、其他條款:
1、乙方不承擔本工程報價以外的費用。
2、本合同生效后若有圖紙變更,則變更應由甲、乙雙方共 同確定書面認可按實結算。
3、乙方應安全文明施工,由乙方違章操作出現的安全事故由乙方自負,甲方概不負責。
4、甲、乙雙方應共同做好安全保衛工作,保證工程順利進行。
5、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份存檔。任何一方違約將承擔對方的經濟損失。
十一、合同生效:
合同訂立時間: 年 月 日
合同簽訂地點:
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
一、前言
近幾年,由于受國家政策、建筑施工、鋼材生產、構件制作、設計研發、標準規范修訂等方面的有利因素影響,我國的建筑鋼結構進入了一個全新的發展時期。尤其是近幾年,發展速度進一步加快,推廣應用面進一步擴大,鋼結構在大城市已經引起重視并得到廣泛應用,許多大型工程、形象工程都采用了鋼結構,比如上海的國貿中心、金茂大廈、廣州國際會展中心和九運會的幾個體育場館及深圳的賽格廣場大廈等。2010在上海舉行的世博會上,中國館高度近70米,屋頂周邊長138米,懸挑33米,用鋼量2.3萬多噸,構件總數9000余件,打造這樣一頂“東方之冠”只用100天時間,凸顯了鋼結構建筑的綠色環保優勢。上海世博園區建筑中鋼結構總用量達到了15萬噸,在德國館、加拿大館、沙特館、阿聯酋館在內的一大批優秀建筑中,鋼結構都發揮了巨大作用。這些造型各異的場館,也為美輪美奐的世博園區增添了許多亮點。2010年9月17日,“影響世界――鋼結構 中國品牌2010國際峰會”在上海召開,此次峰會提出鋼結構具有良好的發展前景,其安全、低碳環保的綠色可持續發展特點,將在未來引領起建筑新風尚。近年來我們在鋼結構建造方面做了很多探索,但總體來說鋼結構住宅的市場份額還很小,其中成本偏高是不可忽視的一個重要因素,因此在新時期做好鋼結構工程造價的控制工作,對保證和加速我國鋼結構建筑具有深遠的意義。
二、鋼結構工程在施工階段造價控制存在的問題
1、建設單位(業主)提出施工變更的要求。在工程項目的施工過程中,設計單位、建設單位、施工單位都可能提出變更,而在專業性方面,建設單位往往處于劣勢,不利于施工過程中變更。如果因為業主單位改變使用要求變更設計,如增加房屋層數、變更層高、改變工程使用功能、提高裝修標準等,業主單位應承擔增加工程費用和延長工期的責任。
2、忽略工程進度,導致工期延長,各種開銷增加。因為在鋼結構工程中,材料的成本占有很大的比例,所以在施工過程中有可能因為工期的延長導致材料的上漲,出現由于材料價格管理不完善造成的造價提高。
3、設計方案不合理。一項設計自醞釀之初就要考慮如何使投入的資金發揮最大的經濟效益,如何對一定的投資計劃提出合理的準確設計方案,也是工程造價控制問題。方案設計在項目建設中的作用是首位的,也是決定性的,這是在工程中非常重要的階段。但是由于我國鋼結構設計人員考慮不周,導致施工階段出現大量變更,影響工程進度和造價的控制。
4、現場簽證不嚴密。現場簽證是工程竣工結算的重要依據,如果在施工階段,監理對現場簽證沒有進行嚴格管理,在工程竣工結算時就有可能會出現重大問題。
三、施工階段的工程造價控制措施鋼結構工程的施工階段是鋼結構由設計圖紙變成實體的重要階段,是工程人力、物力、財力消耗的主要階段。要提高工程建設質量、有效控制工程造價、充分發揮投資效益,就要在工程實施階段加強工程建設的管理和監督職能,從而加強對工程項目建設的全過程的造價控制。
1、加強施工合同的綜合管理。簽訂嚴密的施工承包合同,并在施工中加強合同管理,才能保證合同造價的合理性、合法性,以減少履行合同中甲、乙雙方的糾紛,維護合同雙方利益,有效地控制工程造價。合同簽訂后,要做好合同文件的管理工作,合同及補充合同協議及至經常性的工地會議紀要及回執、工作聯系單、傳真等作為合同內容的一種延伸和解釋,必須完整保存。同時建立技術檔案管理,對合同執行情況進行跟蹤分析,根據分析結果采取積極主動措施。
2、有效控制工程變更和現場簽證在工程建設項目中,工程變更和現場簽證是不可避免的,但要進行有效的控制。為防止在施工圖設計中產生漏洞,除在設計審核時把關外,還應在甲乙方的圖紙會審、設計院的技術咨詢中消除,總之,應消滅在開工之前。設計變更應盡量提前,變更發生得越早,損失越小,反之就越大。為此,必須加強設計變更管理,盡可能把設計變更控制在設計階段初期,尤其對影響工程造價的重大設計變更,更要用先算帳后變更的辦法解決,使工程造價得到有效控制。
3、采用新技術,合理組織施工在我國還處于起步階段,因此有很多地方需要待完善。作為業主方面的造價人員,必須選擇合理合適的施工組織方案,并不斷地推敲思考,以達到提高勞動效率、縮短工期的目的。例如:鋼結構工程為預制結構件,加工往往在施工單位廠房里進行,而安裝是在施丁現場,這是整個工程成本居高不下的關鍵所在。為了安裝方便,施工單位往往選擇現場焊接鋼架與預埋鐵板,但現場焊接的質量難以控制,安裝精度低、工期長。但如果選擇二次澆注,將預埋鐵板到現場放樣畫線后再運回工廠,與鋼架對齊焊接,不僅焊接質量有保障。而且以后的施工質量及丁期也會明顯提高。但與現場焊接相比,二次澆注放樣鐵板的施工成本要略高一點。不過這是前期投入,后期安裝的成本會降低,綜合考慮,成本基本一致。但很多施工企業只注重眼前利益,往往會通盤考慮,這就要求我們業主方與施T方多協調、多討論,選擇最適合的新方法、新技術,最終達到共同降低施工成本的目的。
4、深入現場.收集和掌握施工有關資料在工程施工過程,核價人員和費用控制人員經常深入施工現場,對照圖紙察看施工情況,有時與監理、承包方及施工人員進行座談,了解、收集工程的相關資料,及時掌握現場施工動態。協助業主及時審核因設計變更、現場簽證等發生的費用,相應調整造價控制目標,并為最終的工程總結算提供依據和做好必要的準備工作。
四、結束語鋼結構施工階段的造價控制的核心就是要全方位的進行成本的控制,應采用動態的控制方式。在工程造價由貨幣形態向實物形態轉化的過程中,通過科學的施工組織,來提高效率和降低成本。為了最大限度地取得經濟效益,實現企業控制成本的最終目標,必須加強各個階段的有效控制措施,尤其是施工階段的造價控制。
參考文獻:
1 建設施工項目合同的內容
建設工程施工合同是發包人(業主)與承包商(施工企業)以工程施工為目的,明確相互責權利關系的協議。工程建設的復雜性決定施工合同管理的艱巨性。當前我國建設市場發育尚不完普,交易行為還不規范,使得建設施工合同管理中存在諸多問題,本文就施工合同管理談的要點和問題談幾點看法。
2 施工項目合同的簽訂及履行
2.1 施工項目合同的簽訂原則及程序
2.1.1 施工項目合同的簽訂原則
按照依法簽訂、平等互利協商一致、等價有償、嚴密完備、履行法律程序的原則簽訂施工合同。
2.1.2 簽訂施工合同的程序
①市場調查建立聯系;②表明合作意愿投標報價;③協商談判;④簽署書面合同;⑤鑒證與公證。
2.2 施工項目合同的履行
施工項目合同履行的主體是項目經理和項目經理部。項目經理部必須從施工項目的施工準備、施工、竣工至維修期結束的全過程中,認真履行施工合同,實行動態管理,跟蹤收集、整理、分析合同履行中的信息,合理、及時地進行調整。還應對合同履行進行預測,及早提出和解決影響合同履行的問題,以避免或減少風險。
3 施工項目合同履行中的問題及處理
施工項目合同履行過程中經常遇到不可抗力問題、合同解除、違約、索賠、爭議、終止與評價等問題。
3.1 不可抗力
不可抗力是指合同當事人不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。建設工程施工中的不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非發包方責任造成的爆炸、火災,以及專用條款中約定程度的風、雨、雪、洪水、地震等自然災害。
在訂立合同時,應明確不可抗力的范圍以及因不可抗力事件導致的費用及延誤工期由合同雙方應承擔的責任。在合同履行中加強管理和防范措施,當事人一方因不可抗力不能履行合同時,有義務及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。
不可抗力發生后,承包人應在力所能及的條件下迅速采取措施,盡量減少損失,并在不可抗力事件發生過程中,每隔7天向工程師報告一次受害情況;不可抗力事件結束后48小時內向工程師通報受害情況和損失情況,及預計清理和修復的費用;14天內向工程師提交清理和修復費用的正式報告。
因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
3.2 合同解除的理由及善后處理
合同解除是在合同依法成立之后的合同規定的有效期內,合同當事人的一方有充足的理由,提出終止合同的要求,并同時出具包括終止合同理由和具體內容的申請,合同雙方經過協商,就提前終止合同達成書面協議,宣布解除雙方由合同確定的經濟承包關系。
3.2.1 合同解除的理由
(1)施工合同當事雙方協商,一致同意解除合同關系。
(2)因為不可抗力或者是非合同當事人的原因,造成工程停建或緩建,致使合同無法履行。
(3)由于當事人一方違約致使合同無法履行。違約的主要表現有:
①發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人停止施工超過56d,發包人仍不支付工程款(進度款),承包人有權解除合同。
②承包人發生將其承包的全部過程、或將其肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;或將工程的主要部分、或群體工程的半數以上的單位工程倒手轉包給其他施工單位等轉包行為時,發包人有權解除合同。
③合同當事人一方的其他違約行為致使合同無法履行,合同雙方可以解除合同。
當合同當事一方主張解除合同時,應向對方發出解除合同的書面通知,并在發出通知前7天告知對方。通知到達對方時合同解除。對解除合同有異議時,按照解決合同爭議程序處理。
3.2.2 合同解除后的善后處理
(1)合同解除后,當事人雙方約定的結算和清理條款仍然有效。
(2)承包人應當按照發包人要求妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按照發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。發包人應為承包人撤出提供必要條件,支付以上所發生的費用,并按合同約定支付已完工程款。
(3)已訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和退貨、解除訂貨合同發生的費用,由發包人承擔。
3.3 違約的責任及處理原則
違背合同又稱違約,是指當事人在執行合同的過程中,沒有履行合同所規定的義務的行為。項目經理在違約責任的管理方面,首先要管好己方的履約行為,避免承擔違約責任。如果發包人違約,應當督促發包人按照約定履行合同,并與之協商違約責任的承擔。特別應當注意收集和整理對方違約的證據,以在必要時以此作為依據、證據來維護自己的合法權益。
3.3.1 違約行為和責任
在履行施工合同過程中,主要的違約行為和責任是:
(1)發包人違約:
①發包人不按合同約定支付各項價款,或工程師不能及時給出必要的指令、確認,致使合同無法履行,發包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的直接損失,延誤的工期相應順延。
②未按合同規定的時間和要求提供材料、場地、設備、資金、技術資料等,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此而發生的實際損失。
③工程中途停建、緩建或由于設計變更或設計錯誤造成的返工,應采取措施彌補或減少損失。同時應賠償承包方因停工、窩工、返工和倒運、人員、機械設備調遷、材料和構件積壓等實際損失。
④工程未經竣工驗收,發包單位提前使用或擅自動用,由此發生的質量問題或其他問題,由發包方自己負責。
⑤超過承包合同規定的日期驗收,按合同的違約責任條款的規定,應償付逾期違約金。
(2)承包人違約:
①承包工程質量不符合合同規定,負責無償修理和返工。由于修理和返工造成逾期交付的,應償付逾期違約金。
②承包工程的交工時間不符合合同規定的期限,應按合同中違約責任條款,償付逾期違約金。
③由于承包方的責任,造成發包方提供的材料、設備等丟失或損壞,應承擔賠償責任。
3.3.2 違約責任處理原則
(1)承擔違約責任應按“嚴格責任原則”處理,無論合同當事人主觀上是否有過錯,只要合同當事人有違約事實,特別是有違約行為并造成損失的,就要承擔違約責任。
(2)在訂立合同時,雙方應當在專用條款內約定發(承)包人賠償承(發)包人損失的計算方法或者發(承)包人應當支付違約金的數額和計算方法。
(3)當事人一方違約后,另一方可按雙方約定的擔保條款,要求提供擔保的第三方承擔相應責任。
(4)當事人一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時,違約方承擔繼續履行合同、采取補救措施或者賠償損失等責任。
(5)當事人一方違約后,對方應當采取適當措施防止損失的擴大,否則不得就擴大的損失要求賠償。
(6)當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應對不可抗力的影響部分(或者全部)免除責任,但法律另有規定的除外。當事人延遲履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
3.4 合同爭議的解決方式
合同爭議,是指當事人雙方對合同訂立和履行情況以及不履行合同的后果所產生的糾紛,施工合同爭議的解決方式有和解、調解、仲裁和訴訟等。
4 施工索賠
索賠是在經濟活動中,合同當事人一方因對方違約,或其他過錯,或無法防止的外因而受到損失時,要求對方給予賠償或補償的活動。
在施工項目合同管理中的施工索賠,一般是指承包商(或分包商)向業主(或總承包商)提出的索賠,而把業主(或總承包商)向承包商(或分包商)提出的索賠稱為反索賠,廣義上統稱索賠。
施工索賠是承包商由于非自身原因,發生合同規定之外的額外工作或損失時,向業主提出費用或時間補償要求的活動。
4.1 通??赡馨l生的索賠事件
在施工過程中,通常可能發生的索賠事件主要有:
(1)業主沒有按合同規定的時間交付設計圖紙數量和資料,未按時交付合格的施工現場等,造成工程拖延和損失。
(2)工程地質條件與合同規定、設計文件不一致。
(3)業主或監理工程師變更原合同規定的施工順序,擾亂了施工計劃及施工方案,使工程數量有較大增加。
(4)業主指令提高設計、施工、材料的質量標準。
(5)由于設計錯誤或業主、工程師錯誤指令,造成工程修改、返工、窩工等損失。
(6)業主和監理工程師指令增加額外工程,或指令工程加速。
(7)業主未能及時支付工程款。
(8)物價上漲,匯率浮動,造成材料價格、工人工資上漲,承包商蒙受較大損失。
(9)國家政策、法令修改。
(10)不可抗力因素等。
4.2 施工索賠的分類
(1)按索賠的目的分:工期延長索賠、費用損失索賠。
(2)按索賠的原因分:業主原因延期索賠、工程變更索賠、施工加速索賠(又稱趕工索賠勞動生產率損失索賠)、不利現場條件索賠。
(3)按索賠的合同依據分:合同內索賠、合同外索賠、道義索賠(又稱額外支付)。
(4)按索賠處理方式分:單項索賠、總索賠(又稱一攬子索賠)。
4.3 施工索賠的程序
4.3.1 意向通知
索賠事件發生時或發生后,承包商應立即通知監理工程師,表明索賠意向,爭取支持。
4.3.2 提出索賠申請
索賠事件發生后的有效期內,承包商要向監理工程師提出正式書面索賠申請,并抄送業主。其內容主要是索賠事件發生的時間、實際情況及事件影響程度,同時提出索賠依據的合同條款等。
4.3.3 提交索賠報告
承包商在索賠事件發生后,要立即搜集證據,尋找合同依據,進行責任分析,計算索賠金額,最后形成索賠報告,在規定期限內報送監理工程師,抄送業主。
4.3.4 索賠處理
承包商在索賠報告提交之后,還應每隔一段時間主動向對方了解情況并督促其快速處理,并根據所提出意見隨時提供補充資料,為監理工程師處理索賠提供幫助、支持與合作。
監理工程師(業主)接到索賠報告后,應認真閱讀和評審,對不合理、證據不足之處提出反駁和質疑,與承包商經常溝通、協商。最后由監理工程師起草索賠處理意見,雙方就有關問題協商、談判,合同內單一索賠,一般協商就可以解決。對于雙方爭議較大的索賠問題,可由中間人調解解決,或進而由仲裁訴訟解決。
施工索賠是一項知識及技術涉及面廣,復雜細致的工作,是施工企業保護自己并獲取利益的手段,成功的索賠,可以創造出利潤很高的經濟效益。在施工管理中能否及時、全面地發現潛在的索賠機會是索賠工作的前提條件,作為索賠工作人員必須具有豐富的施工管理經驗,熟悉施工中的各個環節,通曉各種建筑合約和法規,才能全方位地捕捉潛在的索賠機會,施工索賠機會存在于項目施工的全過程。
本文以鋼結構工程項目為例,對如何做好施工索賠發表一些淺見。
一、掌握合同及相關資料
善于收集、整理與施工索賠有關的依據和資料并確保資料完整、準確和有效,全面理解并掌握各類合同文件和資料,如承發包雙方依法簽訂的施工合同、招投標文件及其附件、施工組織設計、施工圖紙、標準規范及有關技術文件等。
1.掌握工程承包范圍、具體工作內容、與其他施工單位之間的界面劃分等。
2.掌握招標圖紙及適用的技術標準、規范等。
3.掌握施工工期要求,開工所需條件、完成合同承包范圍所需時間及驗收移交條件。
4.掌握投標方案,包括技術路線、選用設備、施工措施及勞動力組織等。
5.掌握工程計價模式,目前較常見的是固定價,固定價又分為固定單價和固定總價。
6.掌握工程量計算規則,目前較常見的是08清單計量規則和2000定額計量規則,這兩者之間有著較大區別;另外根據招標文件和合同條款中約定,以哪一版圖紙為依據,其計量的結果都是不同的。在鋼結構工程中,按設計施工圖還是深化設計圖紙計量,這兩版圖紙的區別在于連接板、定位板等工程量,有些工程中這部分的差額會達到總工程量的10%甚至更多。
7.掌握合同雙方各自工作職責及違約責任。
二、掌握索賠點
(一)索賠成立的三個基本條件
1.承包商已經造成損失;
2.非承包商承擔的合同風險;
3.在規定時間內提出索賠申請。
(二)工程索賠的分類
1.變更:在工程履約過程中,存在大量工程變更,既有工程變更指令形式產生的工程變更,也包括由建設方違約和不可抗力因素被動形成的工程變更。在鋼結構工程中較常見的有設計變更、施工方案變更、計劃變更和新增工程。
2.建設方違約
(1)因建設方未能按合同約定提供必須的施工條件導致工程無法按預定計劃實施。如未移交場地、未提供水電接駁點、未接通場外道路、未辦理施工許可、未提供原始測量點及施工圖紙未到等,造成施工方無法按時開工,由此引起的設備浪費及人員窩工,發生費用及工期索賠。
(2)建設方未能按合同約定支付工程款,造成現場無法正常施工甚至停工,發生費用及工期索賠。
3.政策性變化
由于政府的物價、定額、規費及稅費等變化上漲增加工程造價導致施工企業利益損失,發生工程索賠。包括工料機補差,規費、稅費等取費標準調整。
4.暫定費部分
對于工程中的暫定費用部分,因該部分已屬于承包商的施工范圍,不需要公開招標,可作為一個盈利增長點,在施工過程中與建設方溝通,最終確定比較好的價格是至關重要的。
(三)索賠的處理方法
施工索賠作為施工過程中經常發生的一項工作,不是對某一方的懲罰,而是屬于對損失方的一種經濟補償行為。索賠是一種正當的權力要求,也是一種合法的維護權益的行為。針對造成索賠的原因,雙方應本著實事求是、公平公正的態度,必須遵循嚴格以合同為依據,及時收集索賠資料的原則,按時遞交或回復索賠意向書,使得索賠有據、索賠合理。
針對上述索賠的類型,主要有以下幾種費用索賠的處理方法:
1.人工費:因建設方或其它非承包商原因引起等工
2.材料費:因建設方或其他非承包商原因引起的鋼材等主材價格上漲。
3.機械使用費:機械設備進場后因建設方或其它非承包商原因停工或延后施工;由于完成額外工作增加或者因設計變更引起鋼構件重量增加使原設備不能滿足吊裝要求而更換大型設備;非承包商責任致使的工效降低而增加的機械使用費;由于業主或監理工程師原因造成的機械停工的窩工費等;應向建設方提出相應的索賠。
4.施工措施費:因設計變更、施工計劃改變等因素引起的大型設備的多次進出場、道路加固、場內拆裝駁運;非承包商原因引起方案變更致使租賃材料用量增加或租期延長、構件二次搬運費等,因非承包商原因引起的雨季、冬季、夜間等施工致使措施費增加。
5.現場管理費:承包商完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長、延誤期間的現場管理費;包括管理人員工資、辦公費、通訊費、交通費等。
6.利息:因建設方拖延支付工程進度款而引起的利息索賠。
三、資料匯總及提出索賠
資料的收集及匯總相當重要,首先是索賠的依據,每項索賠都必須有合同依據及事實依據,圖紙、照片等,其次是索賠的確認,發生索賠后應在規定時間內提交索賠申請,并得到書面確認后存檔,最終作為結算依據。
索賠的步驟:
1.填寫索賠意向書。
2.索賠同期記錄。
3.詳細情況報告。索賠意向書遞交之后,每隔一定時間須向監理工程師提交索賠事件的最新報告,內容包含索賠事件當前的損失費用及對工程造成的影響。
4.最終索賠報告。在索賠事件被合理解決之后,承包商應在規定時間內對建設方提交一份最終形式的索賠報告。
四、索賠的注意事項
1.注意工程索賠的時效。一旦發生索賠事件應及時進入索賠程序。我國建設工程施工合同示范文本對索賠的時效作了以下規定:“索賠發生28天內,向工程師發出索賠意向通知。發出通知后28天內,向工程師提出追加合同價款和順延工期的索賠報告及有關資料;工程師于28天內給予答復或要求承包商補充索賠理由和證據;工程師在28天內未予答復或未對承包方作進一步要求,視為該項索賠已經認可?!睂τ诔鲆幎〞r效期限的索賠,有權拒絕。
2.及時收集和積累索賠的相關資料,做到處理索賠時以事實和數據為依據,分清責任,合理索賠。
3.要正確處理好與建設方、監理關系,保持友好合作的氣氛。
總而言之,索賠工作關系著施工企業的經濟利益。項目施工中潛在的索賠機會是客觀存在的,而且是多方面的,所有施工管理人員都要樹立索賠意識,重視索賠,知道索賠,善于索賠。索賠必須理由充分,證據確鑿,按時簽證,講究技巧,并把索賠工作貫穿于施工的全過程
【參考文獻】
1亓雪梅;工程施工合同的索賠管理[J];青海交通科技;2005年04期
2田建冬;陳林;季學雷;;工程施工中的索賠管理[J];江蘇建筑;2006年05期
3馬志杰;劉亮;;建設工程施工合同索賠管理應用[J];東北水利水電;2007年12期